Договор купли-продажи оборудования
Договор купли-продажи оборудования представляет собой соглашение, по которому одна сторона передает другой стороне право собственности на определенное имущество за установленную сделкой стоимость.
Под оборудованием понимается какой-либо инструмент или совокупность инструментов для производства или ремонта каких-либо объектов, а также машины и иные технологические оборудования.
Как правило, подобные сделки заключаются между предприятиями, но также не запрещено оформление договора между физическими лицами. Таким образом, субъектами по договору купли-продажи оборудования могут выступать как физические, так и юридические лица.
Сторонами по настоящему соглашению выступают Продавец и Покупатель.
Для того чтобы сделка вступила в юридическую силу, ее необходимо оформить в письменной форме. В связи с этим, ниже мы поэтапно разберем, как составляется такой документ и на какие аспекты стоит обратить внимание.
Преамбула
Договор купли-продажи оборудования
Мы
ООО «ИнструментПро», в лице генерального директора Петрова Василия Петровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Продавец с одной стороны
И
ИП Борисов Кирилл Олегович, паспорт: серия ХХХХ номер ХХХХХХ, выданный отделом УФМС России по Курганской области в городе Кургане 21.01.2021 года, именуемый в дальнейшем Покупатель с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
В преамбулу традиционно включаются:
При этом договор вступит в силу только в случае, если в тексте документа прописаны все существенные условия. К таким условиям относятся:
Предмет
Основной составляющей любого договора является его предмет. В конкретном случае предметом выступает непосредственно само оборудование.
Следует отметить, что в разделе о предмете важно максимально детализировать характеристики отчуждаемого объекта. В тексте документа положения о предмете прописываются следующим образом:
Продавец отчуждает в пользу Покупателя за оговоренную договором стоимость следующее оборудование:
Вышивальная машина CEM 150, производитель Brother, артикул PR-1050X, модель PR-1050X, мощностью 500 Вт., дисплей ASV LCD, сенсорный, цветной.
В комплект к указанному оборудованию входят:
• USB-кабель — 1 шт.
• Вспарыватель для петель — 1 шт.
• Гаечный ключ 13 x 10 — 1 шт.
• Зажим кабеля USB — 2 шт.
• Кабель питания — 1 шт.
• Колпачок для катушки — 10 шт.
• Лист позиционирования — 3 шт.
• Листы с сеткой для вышивания: (сверхбольшой) 200×360мм, (большой) 130×180мм, (средний) 100×100мм, (малый) 40×60 мм — 1 шт.
• Масленка — 1 шт.
• Набор игл — 2 шт.
• Ножницы — 1 шт.
• Отвертки: крестообразная, стандартная, шестигранная, изогнутая, дискообразная — 1 шт.
• Пинцет — 1 шт.
• Подкладка для катушек — 10 шт.
• Приспособление для замены иглы (нитевдеватель) — 1 шт.
• Проставка игольной пластины — 1 шт.
• Пяльцы: (сверхбольшие) 200×360мм, (большие) 130×180мм, (средние) 100×100мм, (малые) 40×60мм — 1 шт.
• Сетка для катушки — 10 шт.
• Стилус — 1 шт.
• Футляр для принадлежностей — 1 шт.
• Шпулька — 6 шт.
• Щеточка для очистки — 1 шт.
• Инструкция — 1 шт.
На момент заключения договора собственником оборудования является Продавец. Вышивальная машина не принадлежит по праву собственности третьим лицам, не находится в залоге или под арестом.
Цена договора
Следующим существенным условием договора купли-продажи оборудования выступает стоимость отчуждаемого объекта. В настоящем разделе прописывается цена оборудования, а также порядок выплаты.
Выплата в свою очередь может осуществляться как разовым платежом в полном объеме, так и в рассрочку. При этом необходимо указать, в каком виде будут переданы денежные средства: наличный или безналичный расчет. Положения о цене договора отображаются в документе следующим образом:
Стоимость вышивальной машины составляет 730 000 (Семьсот тридцать) тысяч рублей 00 копеек.
Оплата производится путем безналичного перевода денежных средств на банковский счет Продавца в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания настоящего соглашения.
Права и обязанности сторон
Раздел о правах и обязанностях Контрагентов по настоящему договору прописывается с целью обозначения обязательств. При этом положения об обязательствах могут составляться в различной форме по взаимному согласию сторон. Это обусловлено действием в Российской Федерации принципа свободы договора.
Главным условием является непротиворечивость составленных положений действующему законодательству РФ. Ниже мы представим образец такого раздела с наиболее часто встречающимися формулировками:
Продавец вправе:
Требовать своевременной оплаты отчуждаемого им имущества.
Продавец обязуется:
В соответствии с настоящим соглашением передать в собственность Покупателя указанную в настоящем договоре вышивальную машину.
Ознакомить покупателя о свойствах и характеристиках отчуждаемого объекта.
Гарантировать, что оборудование соответствует стандартам ГОСТ.
Осуществить передачу товара в срок, установленный настоящим соглашением, а также предоставить всю необходимую документацию на оборудование.
Передать оборудование в надлежащем, пригодном для эксплуатации состоянии.
В случае если договор не будет считаться заключенным, осуществить возврат выплаченных ему денежных средств.
Покупатель вправе:
Требовать снижения установленной цены, если вышивальная машина не соответствует заявленным в договоре характеристикам.
Покупатель обязуется:
Своевременно и в полном объеме осуществить выплату денежных средств по настоящему соглашению.
Провести проверку оборудования при приеме-передаче указанного объекта.
Осуществить доставку оборудование со склада Продавца своими силами и за свой счет.
Ответственность сторон
В данном разделе прописываются обстоятельства, при наступлении которых Контрагенты несут материальную ответственность. Указанный раздел предназначен для того, чтобы свести все возможные риски к минимуму. В тексте документа положения об ответственности выглядят следующим образом:
Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору.
Продавец несет ответственность за недостатки отчуждаемого им объекта, которые мешают нормальному пользованию им.
В случае если такие недостатки оговаривались сторонами при заключении сделки, Продавец ответственности не несет.
Риск случайной гибели до передачи товара Заказчику несет Продавец.
Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
Заключение
В конце документа стороны указывают реквизиты и ставят подписи. После подписания соглашения сделка считается заключенной.
Форма договора
Договор купли-продажи оборудования заключается в простой письменной форме.
Изменение конструкции транспортного средства: как сделать правильно и не получить штрафы
Все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Порядок внесения изменений определен в Постановлении Правительства РФ № 413, которое действует с 1 июля 2019 года.
Что не считается изменением в конструкцию авто
Изменение в конструкцию авто — это установка или замена деталей на запчасти, не предусмотренные изготовителем.
Для каждого автомобиля завод-изготовитель прописывает техническую документацию. В ней обозначено:
Любая замена запчастей, узлов и агрегатов, которые прописаны в эксплуатационной документации производителя, не является внесением изменений в конструкцию. Согласовывать такие работы не нужно.
Допустим, в технической документации на Chevrolet Niva прописано, что устанавливать тягово-сцепные устройства на машину можно. Производитель рекомендует покупать оригинальные детали. Если в паспорте детали указано, что она предназначена для Нивы, устанавливать ее можно без дополнительных согласований.
Деталь предназначена специально для Нивы Шевроле, в паспорте есть соответствующая отметка. Установка этой запчасти на Ниву не считается изменением в конструкцию
Если же владелец ставит на машину фаркоп, который для нее не предназначен, это уже считается изменением в конструкцию. Например, на Ниву из нашего примера нельзя без дополнительных разрешений поставить «самосварный» фаркоп. Перед установкой деталь должна пройти проверку и получить сертификат безопасности.
Какие изменения требуют проверки и оформления документов, а какие — нет
В Приложении 9 Технического регламента Таможенного союза перечислены типовые, самые распространенные изменения в конструкцию:
Все эти изменения необходимо проверять на соответствие требованиям безопасности и вносить в документы отметки о переоборудовании.
Кроме перечисленного, изменением в конструкцию считается установка на машину не предусмотренных изготовителем деталей, которые влияют на безопасность вождения. Например:
Такие изменения также подлежат обязательной проверке и регистрации.
На примерах разберем нюансы двух популярных изменений в конструкцию:
Перевод авто на газ
Переводить авто на газ можно, если эксперты и ГИБДД заключат, что для вашего авто это допустимо.
Обращаться для перевода обязательно нужно в сертифицированные центры. СТО должна провести установку и выдать декларацию производителя работ по установке на транспортное средство оборудования для питания двигателя газообразным топливом.
Тюнинг внедорожника
По общим правилам делать тюнинг можно, если ГИБДД выдает на него разрешение. На практике большую часть изменений запрещают.
Как зарегистрировать изменения в конструкцию
Получить заключение предварительной технической экспертизы
Нужно описать, как вы хотите переоборудовать авто, и привезти автомобиль на диагностику. Комиссия выдаст предварительное заключение, можно ли вносить изменения в его конструкцию.
В среднем экспертиза стоит 3 500-8 000 рублей.
Заключение выдается только на определенные изменения. Если водителю одобрили перевод авто на газ, он не сможет заодно поменять фары. Для этого потребуется отдельное разрешение.
Получить разрешение ГИБДД на изменения в конструкцию
Заявление о внесении изменений в конструкцию можно подать через Гоусуслуги. Это бесплатно.
К заявлению нужно приложить:
ГИБДД проверит документы и историю авто. Если на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия, оформить изменения в конструкцию не получится.
Внести нужные изменения
Переоборудовать машину можно и самостоятельно, главное — сохранить сертификаты соответствия на каждую деталь.
Получить протокола проверки безопасности ТС
На этом этапе необходимо снова обратиться в испытательную лабораторию. Там оценят результат изменений и выдадут протокол проверки безопасности конструкции авто. Без протокола внести изменения в ПТС не получится.
Пройти техосмотр
Процедура такая же, как у обычного ТО. Дополнительно с собой нужно взять:
Обычно техосмотр стоит от 500 до 1 500 рублей.
На обратной стороне диагностической карты будет прописано, какие изменения внесены в конструкцию авто.
Получить в ГИБДД свидетельство СКТС
СКТС — это свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Получить его можно в отделе технического надзора ГИБДД. Потребуется принести:
Машину обязательно нужно привезти на осмотр. Также перед визитом в ГИБДД нужно оплатить госпошлину — 800 рублей.
Внести изменения в ПТС и СТС
В течение 10 дней после получения СКТС нужно пройти процедуру регистрации автомобиля для внесения изменений в данные транспортного средства. Принести нужно:
ГИБДД внесет информацию о переоборудовании в СТС и ПТС. Госпошлина за замену документов — 850 рублей.
Проверка штрафов для юрлиц
Реестр заключений технической экспертизы
С 1 декабря 2020 года протоколы проверок и заключения технической экспертизы будут заноситься в единый реестр. Это зафиксировано в приказе Минэкономразвития.
Реестр будет содержать список всех разрешенных и запрещенных изменений. Инспектор ГИБДД сможет автоматически проверить, соответствует ли изменение законодательству.
На какие документы ориентироваться
Название документа и ссылка
«Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
Устанавливает общий порядок внесения изменений в конструкцию
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»
Прописаны штрафы за управление машиной с незаконными изменениями в конструкции
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства»
Прописано, как предоставляется госуслуга по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности»
Прописана процедура выдачи свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
В документе прописано, какие изменения в конструкцию вносить нельзя, а какие — можно
Проверка штрафов для юрлиц
Хотите контролировать штрафы, получать ежедневный отчет о новых найденых штрафах и оплачивать их?
Какая ответственность предусмотрена за нарушения
Штраф за незаконное изменение в конструкцию — 500 рублей
Если инспектор обнаружит, что в конструкции автомобиля есть незаконные изменения, он выпишет требование об их устранении или регистрации. Информация об этом сохранится в базе ГИБДД. В течение 10 дней водитель обязан исполнить требование, иначе регистрацию авто прекратят.
Не пропустите новые полезные публикации
Мы расскажем о тонкостях законодательства, поможем в этом разобраться и подскажем, что делать в спорных ситуациях.
Отлично!
Отправили на почту подборку интересных статей о важных изменениях в законодательстве
Договор на доп оборудование для автомобиля
Договор подряда N ___
на выполнение работ по дооборудованию (установке
дополнительного оборудования) транспортного средства
г. __________ «__»___________ ____ г.
_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
«Заказчик», в лице _______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
(Устава, доверенности или паспорта)
с одной стороны и _______________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
(Устава, доверенности или паспорта)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
2. Срок выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ по дооборудованию (установке дополнительного оборудования) ТС устанавливается с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г.
2.2. Вышеуказанный срок может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке по следующим основаниям: _______________________________.
3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по Договору составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ___%.
3.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты: ___________________________.
3.3. В случае если Подрядчик сам приобретает дополнительное оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, то он выставляет Заказчику отдельный счет на данное оборудование.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику ТС в срок ______________________.
4.1.2. Предоставить Подрядчику следующие документы:
— копия Свидетельства о регистрации транспортного средства;
— акт единичного осмотра в ГИБДД;
— оборудование, которое необходимо установить на ТС (в случае, если Заказчик самостоятельно приобретает дополнительное оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора);
— _________________________________________.
4.1.3. Принять результат работ по Акту выполненных работ (Приложение N 1).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. В сроки, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, приступить и выполнить работу по дооборудованию (установке дополнительного оборудования) ТС Заказчика.
4.3.2. По завершении работ сдать результат Заказчику по Акту выполненных работ (Приложение N 1).
4.3.3. Выполнять определенную Договором работу лично (или: с привлечением третьих лиц).
4.3.4. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и по этой причине существенного превышения определенной цены работы своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае несвоевременного предупреждения Заказчика Подрядчик обязан выполнить настоящий Договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в смете.
5. Приемка выполненных работ
5.1. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ, окончательного контроля качества и других характеристик дооборудованного ТС.
5.2. Заказчик обязан в установленный срок осмотреть и принять результат выполненной работы по Акту выполненных работ.
5.3. Подрядчик вместе с Актом выполненных работ при передаче результата работы обязан предоставить Заказчику:
— справку-счет;
— копию заключения о внесении изменений в конструкцию;
— _________________________________________.
5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.
5.5. В случае уклонения Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно Договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в следующем порядке: _________________________.
7. Ответственность Сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком для дооборудования ТС.
7.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
7.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда, в частности непредставление ТС, перечисленных в п. 4.1 настоящего Договора документов, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
7.7. При наличии обстоятельств, указанных в п. 7.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
9.1. Акт выполненных работ (Приложение N 1).
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_____________________________________ _____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _________ Юридический/почтовый адрес: _________
_____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП _____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН ________________________________ ОГРН ________________________________
ОКПО ________________________________ ОКПО ________________________________
Телефон: ___________ Факс: __________ Телефон: ___________ Факс: __________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ____________
Банковские реквизиты: _______________ Банковские реквизиты: _______________
_____________________________________ _____________________________________
Вариант. Вариант.
_____________________________________ _____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ______________________________ Адрес: ______________________________
_____________________________________ _____________________________________
Паспортные данные: __________________ Паспортные данные: __________________
_____________________________________ _____________________________________
Телефон: ____________________________ Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ____________
Счет ________________________________ Счет ________________________________
_______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
ГАРАНТ:
O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64
Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации
1. Предмет договора
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.
1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.
2. Сроки ведения работ
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.
3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.
4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.
6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.
6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.
6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.
6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.
6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.
6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.
6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.
6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.
7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.
7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.
7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.
9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заневский пр., д. 59. кор. 1
ИНН 7719555477 КПП 780602001
Красногвардейское ОСБ N 8074/0557
Северо-Западный банк Сбербанка РФ
суб к/с 30301810855000605513
ФГУП «Охрана» МВД РФ
__________________ В.В. Миронов
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
Текст Договора официально опубликован не был